Образец договор на изготовление памятников

Договор подряда на изготовление и установку памятника, Договор (форма) от 19 апреля 2016 года

Образец договор на изготовление памятников

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Договор подряда на изготовление и установку памятника

“___”_______________ 20___г.
(населенный пункт)
,
(наименование организации)
именуем___ в дальнейшем “Исполнитель“, в лице
,
(ф.,и.,о., должность)
действующего на основании,
(устав, доверенность и пр.)
с одной стороны, и
,
(ф.и.о.)
именуем___ в дальнейшем “Заказчик“, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны“, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется изготовить памятник и установить его на участке, расположенном ________________________________, выполнить другие работы, предусмотренные в эскизе памятника, составленном сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и осуществить иные действия, предусмотренные в качестве его обязанностей настоящим Договором. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с пунктом 2 настоящего Договора.1.2. Работы по установке памятника включают в себя демонтаж старого памятника и его вывоз, доставку и монтаж изготовленного памятника, вывоз строительного мусора, ________________________________________________________.Сохранность демонтируемых изделий при этом не гарантируется.1.3. Работы, выполнение которых является обязанностью Исполнителя, выполняются из его материалов, его силами и средствами.1.4. Качество работ и их результата по настоящему Договору должно соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий, применяемых к данному виду работ.1.5. Срок выполнения всего комплекса работ по настоящему Договору составляет _______________. Работы начинаются “___”_______________ 20___г., но не ранее внесения Заказчиком задатка в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора, и не позднее “___”_______________ 20___г.Изменение сроков выполнения работ оформляется дополнительным соглашением.1.6. В отношении результата работ по настоящему Договору устанавливается гарантийный срок ________________, который начинает течь с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость всего комплекса работ по настоящему Договору состоит из стоимости изготовления памятника и прочих работ по его установке, согласованных в эскизе, локальной смете, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет _____________________ руб.____.2.2. В стоимость изготовления памятника входит стоимость материалов и работ по его изготовлению и составляет _____________________ руб.____.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Заказчик вносит задаток в размере стоимости изготовления памятника.3.2. Оставшаяся часть от стоимости работ выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение ___________________ после подписания акта приемки.3.3. В случае необходимости проведения Подрядчиком дополнительных работ по заданию Заказчика они предварительно оплачиваются последним в полном объеме.3.4. Оплата работ по настоящему Договору может производиться Заказчиком путем внесения денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя либо иным не запрещенным законодательством РФ способом.3.5. Датой выполнения Заказчиком обязательств по оплате работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, а в случае оплаты денежных средств наличными – дата выдачи приходно-кассового ордера или квитанции банка об оплате.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Права Заказчика:- проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ;- требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;- изменять условия настоящего Договора в отношении результата работ, предусмотренные в эскизе изделия, или отказаться от Договора в любой момент при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных убытков. 4.2. Обязанности Заказчика:- оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором;- содействовать Исполнителю, в том числе выполнять его указания, отвечать на его предупреждения и давать ему указания в предусмотренных законом или настоящим Договором случаях;- принять работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором;- выполнять прочие обязанности, предусмотренные настоящим Договором.4.3. Права Исполнителя:- самостоятельно определять способы выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором;- требовать от Заказчика надлежащего исполнения его обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.4.4. Обязанности Исполнителя:- выполнить весь комплекс работ и передать их Заказчику в надлежащие сроки в соответствии с настоящим Договором;- предупреждать Заказчика о выявлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Исполнителя, и приостановить проведение работ до получения от Заказчика необходимых указаний. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими документами.

5. Порядок приемки работы

5.1. Приемка работы осуществляется Заказчиком в течение ______ дней после получения от Исполнителя извещения об окончании всего комплекса работ.5.2. Приемка работы оформляется актом, который подписывается обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной.5.3. Перед подписанием акта Заказчик должен осмотреть результат работ. При обнаружении им явных недостатков в результате работ он должен немедленно заявить об этом Исполнителю и внести данные недостатки в акт приемки.5.4. При обнаружении Заказчиком после приемки работы недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), он извещает об этом Исполнителя в течение ____ дней после их обнаружения.5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1 настоящего Договора обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих свидетельств.6.3 Нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, влечет наступление ответственности в порядке и размере, предусмотренных Законом РФ “О защите прав потребителей”.6.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.6.5. В случае обнаружения недостатков работы Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: – безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.6.6. Исполнитель имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.6.7. В случае если недостатки работы не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков, в том числе и перед третьими лицами, в полном объеме.6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Факт приема работ подтверждается актом, составленным в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора. При просрочке принятия Заказчиком работ, выполненных по настоящему Договору, риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.6.9. В случае отказа Заказчика принять результат работ или уклонения от их приемки Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере _____% процентов от стоимости всего комплекса работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более _____% от этой суммы.6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного п.3.2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере ____% от причитающейся суммы за каждый день просрочки.6.11. Уплата пеней не освобождает Стороны от обязанности надлежащего выполнения своих обязательств.6.12. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком задатка в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.7.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются каждой Стороной и являются его неотъемлемыми частями.7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.7.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, подлежат урегулированию путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ___________________________________________________________________________________ .7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.7.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Источник: http://docs.cntd.ru/document/895300535

Договор купли продажи памятника образец

Образец договор на изготовление памятников

4,00 Отзывов:8 11105 2 18.02.2013 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: не в сети

Статус: Юр. компания число консультаций: отмеченных лучшими: 5 ответов к документам: размещено документов: положительных отзывов: отрицательных отзывов:

г.

_________________ «___»_____________20__г. Мы, гр.______________________________________________ именуемый в дальнейшем » Продавец «, с одной стороны, и гр. ______________________________________________ именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор купли-продажи, далее – Договор, о нижеследующем: 1.1.

Продавец обязуется передать произведения живописи, созданные Продавцом (далее – «Картины»),

Белора Памятник

Только у нас огромный каталог памятников из гранита Памятники из мрамора всегда смотрятся красиво Изготовление потрясающих элитный памятников любой сложности ДОГОВОР НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА №0000 г.

Краснодар «00» февраля 2019 г. ________________________ , именуемый в дальнейшем Покупатель, с одной стороны, и ИП Варцепьева Алина Игоревна ИНН 231120226359, именуемый в дальнейшем Продавец с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Продавец обязуется изготовить ритуальный комплекс, а Покупатель — принять и оплатить результат работ (далее — изделие) в соответствии с заказом (Приложение №1) 1.2. Памятник изготавливается из материала Продавца.

Договор на изготовление памятника — о чем нужно знать?

Облагораживание могилы и установка ритуального памятника — способ выразить своё уважение к усопшему. Документ необходим для безопасности обеих сторон — нём прописаны все обязанности представителя фирмы и права клиента.

Отношения, прописанные в договоре, регулируются Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации. Знание законов позволяет избежать множества проблем и недоразумений, а при возникновении конфликтных ситуаций обратиться в суд.

Конструктор документов>Договоры>Договоры купли-продажи>Договоры купли-продажи движимого имущества>Типовой образец Договор купли-продажи (п.1 ст.454 ГК РФ) – соглашение, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупатель) за определенную сумму денег.

Согласно ГК РФ, такая сделка является консенсуальной, возмездной и взаимной.

Бланк договора купли-продажи должен содержать характеристики предмета, его стоимость и способ оплаты.

Если приобретается в рассрочку или кредит, следует разработать удобный для обеих сторон график платежей.

Типовой образец договора купли-продажи картин

» » » » Картина – это замечательный подарок.

В основном картины покупаются в розницу в различных магазинах. Для заключения договора такого вида письменная форма обязательной не является, да и особой потребности в ней нет, так как соглашение сторон подкрепляется чеком.

Но при покупке картин у частных лиц или продаже картин из собственной коллекции в обязательном порядке следует заключить договор письменно. В соответствии со статьей 161 ГК РФ сделка подлежит заключению в письменной форме, если:

  • Сумма сделки превышает 10 000 руб.
  • Хотя бы одной из сторон является юридическое лицо;

Устная форма допустима для сделок купли-продажи именно розничной (например, когда покупатель приобретает товар в магазине).

Договор купли-продажи здания (сооружения) (образец)

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор купли-продажи, договор контрактации».

Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. Договор купли-продажи здания (сооружения) г. ______________ «___» ___________ 20__г. _______________________________________________________________________, (наименование организации, Ф.И.О.

гражданина) именуем __ в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________, (должность, Ф.И.О.

) действующего на основании ______________________________________________, (устава, положения, доверенности) с одной стороны, и _____________________________________________________, (наименование организации, Ф.И.О.

гражданина)

(Публичная оферта ООО «Гранитный завод №1») 1.

Термины и определения Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего Соглашения.

Договор розничной купли-продажи товаров дистанционным способом (далее также – «Договор» или «Соглашение») – договор розничной купли-продажи, заключаемый на основании ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом описанием товара посредством Интернет, исключающим возможность непосредственного ознакомления Покупателя с таким товаром. Заказ – электронный документ, который содержит информацию о выбранном Покупателем товаре, его стоимости, адресе доставки, ФИО Покупателя, контактных данных Покупателя и прочих данных, предусмотренных формой этого электронного документа.

Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор розничной купли-продажи товаров дистанционным способом (далее – «Договор») на указанных в настоящем Соглашении и нижеуказанном сайте Продавца условиях.

Грамотный договор на изготовление и установку памятника

Категории

    Благоустройство могилы Виды памятников Документы Материалы Оформление Уход

    Скидка дня 10%

    Памятник 10001 8 550 Р 7 700 Р 40 : 15 : 10 10%

    Памятник 10000 5 870 Р 5 290 Р 40 : 15 : 10 10%

Типовой договор на изготовления надгробного памятника

  1. Сейчас просматривают: 2
  2. Всего просмотрели: 10856

ДОГОВОР ПОДРЯДА No____________________ г. Ярославль«____» ______________ 2019 г.

_______________ -, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Ручкинов Дмитрий Вячеславович действующий на основании свидетельства ОГРНИП 421752697003, именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице менеджера , действующего на основании доверенности , заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется изготовить памятник, а Заказчик — принять и оплатить результат работ (далее — памятник) в соответствии с заказом (Приложение No1) 1.2. Работы выполняются из материала Исполнителя – карельского гранита.

Источник: https://oooregistion.ru/dogovor-kupli-prodazhi-pamjatnika-obrazec-67127/

Образцы договора подряда на благоустройство могилы

Образец договор на изготовление памятников

Такими людьми руководит жадность. Повторимся, Вы сами вправе решать, где заказать работы по благоустройству, услуги по доставке, гравировку, или купить венок, памятник, корзину или цветы. Вот, приведем яркий пример: человек купил траурный венок и приехал с ним на кладбище.

Он свободно проходит с ним на территорию кладбища, и несет к своей могиле. Его никто не спрашивает, где он его купил, не просит показать документы и не задают вопросов «Какая фирма его сделала»? Чем этот венок, отличается от уборки надгробной плиты, поправки креста или окраски оградки.

Убраться на могилке можно самому, а если платить за эту услугу, то только им? Принести песок или привезти землю для выравнивания, или мешок цемента, подправить цоколь? Все только у них и через них? Разве они могут запретить Вам делать это самим? Венок их не интересует, потому что для них это мелко.

Заявление в государственное унитарное предприятие

Однако _______________ не дает согласие на благоустройство могилы, хотя благоустройство могилы — наша законная обязанность. Памятник ________________ уже устаревший, треснувший, осыпается, надписи частично стерлись.

______________ была захоронена 1 год назад, памятник ей до сих пор не поставлен.
Перед смертью дедушка с бабушкой просили не забрасывать могилу, следить за благоустройством земельного участка и установить хотя бы недорогой памятник.

Во исполнение воли умерших я заказала и оплатила изготовление надгробного памятника на имя бабушки и дедушки.

Памятник готов к установке, однако ____________ препятствует его установке, в связи с этим считаю, что ответчик злоупотребляет своим правом на земельный участок.

На основании п.
2 ст.

Образцы договора подряда на благоустройство могилы на кладбище

Настоящий договор подписан « »_____________20____года в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Юридические адреса Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________________________________________

Адрес проживания: _____________________________

_____________________________________________

Паспорт серия: ____________ №__________________

Кем выдан: ____________________________________

______________________________________________

Дата выдачи: ___________________________________

Регистрация: ___________________________________

______________________________________________

Телефон :______________________________________

Индивидуальный предприниматель

Селезенев В.Н.

610000, г.

Киров, ул.

Российской Федерации.Согласно п.

Положение об организации оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Добрянского городского поселения Пермского края Термины и сокращения

закрытым помещением (траурным залом, комнатой прощания);7.5.2.

показательным участком с примерами современных способов захоронений и оформления мест захоронений тела (останков) умершего и урны с прахом после кремации;7.6.

своевременную подготовку могил, захоронение тел (останков) умерших (погибших), урн с прахом, установку надмогильных сооружений в соответствии со счетом-заказом;7.8.2.

соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения и правил подготовки могил;7.8.3.

Договор на благоустройство места захоронения

2.1.4.

ДОГОВОР ПОДРЯДА по уборке места захоронения в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр.

, паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы согласно п.1.2 настоящего договора по уборке места захоронения, указанного Заказчиком, расположенного по адресу: , а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость.

1.2.
Виды выполняемых работ: . Сроки выполнения работ: .

1.3. С местом захоронением Исполнитель ознакомлен, суть выполняемых работ Исполнителю ясна.

2

Обычно это отполированные высокие гранитные бордюры, которые могут быть украшены шарами из гранита.

Такие ограды смотрятся очень красиво и величественно, к тому же их впоследствии не надо красить.

Цены на такие ограды (их еще называют цоколями) очень высоки и могут начинаться от 50 000 рублей. Самостоятельная установка металлической ограды не представляет особой сложности.

Источник: http://helpbyavto.ru/obraztsy-dogovora-podryada-na-blagoustrojstvo-mogily/

Грамотный договор на изготовление и установку памятника

Образец договор на изготовление памятников

Сам по себе договор только регулирует ваши отношения с продавцом: очерчивает круг прав и обязанностей каждого, предусматривает действия сторон в случае форс-мажора и утверждает итоговую сумму на оказание услуг. Сами услуги обычно не перечисляются в договоре (по крайней мере, в сфере изготовления памятников): для этого существует бланк договора; кроме этого, менеджер обязан выдать вам товарный чек на сумму предоплаты.

Бланк договора

В бланке обязательно указываются все позиции, заказанные вами у поставщика – как товары, так и услуги:

  • выбранный памятник с артикулом, всеми элементами (стела, тумба, цветник, крест) и их размерами;
  • тип полировки памятника (круговая или только по лицевой стороне);
  • тип фотографии (лазерная графировка, фотокерамика, металлоэмаль);
  • согласование эскиза фотографии с художником;
  • выбранный шрифт для Ф.И.О., дат и эпитафии;
  • выбранная техника (лазер, пескоструй, скарпель) для Ф.И.О., дат и эпитафии;
  • декоративные элементы с артикулами и техникой исполнения (лазер, пескоструй, скарпель);
  • другие товары (ограды, вазы, цоколя) с артикулами и размерами.

Для всех позиций указывается количество.

На этом же бланке указывают:

  • личные и контактные данные заказчика;
  • сроки изготовления памятника;
  • цены на все позиции, промежуточную цену, размер скидки, итоговую цену, размер предоплаты и размер остатка по оплате;
  • данные об участке, где предполагается установить памятник (необходимость демонтажа, утилизации, выравнивания грунта, также трудности с доступом к нему);
  • предварительный эскиз готового памятника.

Бланки (а их может быть более, чем один, например, при дозаказе товаров и услуг) являются неотъемлемыми приложениями к договору и при наличии подписей сторон имеют такую же юридическую силу, что и договор.

Товарный чек

Обычно предоплата составляет от трети до половины суммы памятника. В компании Postament.ru это 30 % для обычных памятников и 50 % для памятников по особому заказу (эксклюзивные надгробия). На сумму, которую вы оставляете при заказе, менеджер выдает вам товарный чек с печатью организации и своей подписью.

Все документы (договор, бланк(и), товарный чек) идут под одним номером: назвав его менеджеру, можно быстро узнать статус заказа или задать по нему другой вопрос.

Что следует оговорить в документе?

  • Сроки выполнения обязательств сторон и порядок расчета

Здесь, вроде бы, все понятно: указываем, в какой срок исполнитель обязан изготовить памятник, а покупатель – оплатить заказ. В этой же главе указывается точная итоговая сумма, размер предоплаты и размер остатка (обязательно не только цифрами, но и прописью).

  • Права и обязанности сторон

Как и обычно в договорах, это самая большая и сложная часть документа. В ней покупатель и исполнитель стараются предусмотреть все штатные и внештатные ситуации и пути выхода из них.

Хорошо, если здесь будут четко указаны сроки, в которые, например, исполнитель обязуется выполнить дополнительные работы, не указанные в первоначальном бланке, или сроки, в которые товары и услуги считаются принятыми, если покупатель «тянет» с подписанием акта приемки-передачи, и многое другое.

  • Полную информацию по установке изделий на участке

Договор также регламентирует установку памятника.

Эту главу следует прочитать даже более внимательно, чем другие, так как здесь полностью оговаривается ответственность покупателя за то, что на участке вообще получится установить памятник: он обязан обеспечить разрешение на монтаж, доступ к участку, ровную поверхность грунта на нем и многое другое.

Да, о работах по монтажу и утилизации можно договориться с поставщиком, но только на покупателе лежит ответственность решения о том, нужны ли там эти услуги или можно обойтись без них; а получить разрешение на установку без него и вовсе не получится.

За срыв установки памятника по подобным причинам будет ответственен только покупатель.

  • Правила эксплуатации изделий и гарантийные сроки

Эта глава поможет читателю выяснить, как ухаживать за памятником или другими изделиями; если он нарушит оговоренные в этой главе правила эксплуатации, он утеряет возможность гарантийного обслуживания. Здесь все, как в других сферах: попробовал починить телефон самостоятельно – потерял гарантию; попытался отчистить памятник суровым абразивом – точно так же потерял гарантию.

  • Ответственность сторон при нарушении договора

При утверждении этой главы обычно ориентируются на законодательство о защите прав потребителей, и устанавливают материальную ответственность за нарушение сторонами договора: пени за просрочку и другое.

Обязательно проследите, чтобы исполнитель в договоре указал все стандартные реквизиты: наименование ИП, юридический адрес, ИНН, ОГРН, номер расчетного счета и банк, в котором он открыт, БИК и корреспондентский счет, а также Ф.И.О. физического лица, которое подписывает с вами договор от имени своего ИП.

Образец договора на изготовление памятника

Хотите внимательно почитать наш договор перед тем, как приходить к нам за заказом? Нет проблем – по ссылке можно бесплатно скачать образец договора на изготовление памятника. По его содержанию вы всегда можете задать любые вопросы нашему менеджеру.

Источник: https://postament.ru/blog/dogovor-na-izgotovlenie-i-ustanovku-pamyatnika-skachat-obrazec/

Договор на изготовление памятника образец

Образец договор на изготовление памятников

Правильный договор на изготовления памятника из гранита — о чем нужно знать и на что обращать внимание? Клиент представляет исполнителю все сведения, которые необходимы для определения места установки. Есть ли там другой памятник, стоит ли его демонтировать? Если да, то оговариваются также условия по сносу.

Правильно составленный бланк договора должен иметь следующий вид:

  • грамотно оформленный письменный документ;
  • эскиз памятника;
  • схема установки.

На бланке должны быть обязательно прописаны название и адрес фирмы исполнителя, сведения о государственной регистрации и том, что исполнитель оформлен как частное лицо.

В конце договора должна стоять дата приема заказа, сроки выполнения, сведения о гарантии (если они есть), а также занимаемые должности и подписи обеих сторон: исполнителя и клиента.

В таком случае заказчик вправе отказаться от представления услуг.

Защита прав потребителей при изготовлении надгробных памятников

Мировому судье судебного участка № 5.

Истец: _____________________ Ответчик: ООО «___________», Челябинская область, г.

На 25 августа 2008 г. просрочка окончания выполнения работ по договору составила 67 (шестьдесят семь) дней, а размер неустойки составлял 67 днейХ 3 % Х 28 622 рубля = 57530 (пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей 22 копеек.

В соответствии с п. 1 ст.

31 Закона «О защите прав потребителей», требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

В добровольном порядке ООО «___________» не желает возвращать неустойку и уплаченные по договору денежные средства. В соответствии с п.2 ст.

17 Закона «О защите прав потребителей», иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по месту жительства истца. В соответствии с п.3 ст.

17 Закона «О защите прав потребителей», потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты государственной пошлины.

На основании вышеизложенного,

  1. Копия договора № 5 от 19 ноября 2007 г.
  2. Копия претензии от 18 июля 2008 г.
  3. Копия договора на оказание юридических услуг от 06 августа 2008 г.
  4. Копия доверенности.

Договор на изготовление памятников — «Мемориальный дизайн»

Гарантия на изделие предоставляется в течении 1 (одного) календарного года. 4.1. Оплата производится наличными в кассу Продавца или путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

4.2. Оплата производится в следующем порядке: · 50 % от суммы оплачивается в момент заключения договора; · Окончательный расчет (оставшиеся 50%+ стоимость граверных работ) производится после приемки Покупателем готового изделия до его отгрузки . 4.3. Продавец не приступает к изготовлению изделия до получения предоплаты.

4.4. Изделия отгружаются Покупателю при 100% оплате. 5.3.

Договор для ознакомления

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ 2.1. Общая цена договора составляет __________ рублей (рублей).

— предоплата _________рублей (рублей) — остаток к оплате _____рублей (рублей) 3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Заказчик имеет право: 3.2. Покупатель обязан: 3.2. Своевременно оплачивать работу Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Продавец имеет право: 3.3.2.

Определить место нанесения и взаимное расположение художественных объектов (надписей, рисунков и т.д.) по своему усмотрению в соответствии с обычной практикой, если Покупатель не указал иного в Приложении №1. 3.4. Продавец обязан: 3.4.1. Приступить к работе по изготовлению изделия незамедлительно после получения первого платежа по п.2.2 настоящего договора.

Источник: https://credit-helper.ru/dogovor-na-izgotovlenie-pamjatnika-obrazec-25741/

Образец договора подряда на изготовление и выполнение работ

Образец договор на изготовление памятников

г. Барнаул

«__» ___________г.

Общество с ограниченной ответственностью «Организация №1», в лице директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Закрытое Акционерное общество «Организация №2», в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

2. Цена договора

2.1 Объем и стоимость работ «Объекта», поручаемых Подрядчику, определяется на основании локального сметного расчета и составляет 35 000,00 рублей ( Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), без НДС.

3. Права обязанности Заказчика

3.1 Заказчик обязан передать Подрядчику в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора сметную документацию необходимую для выполнения работ на «Объекте».

3.2. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком работ на «Объекте» в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.3. Заказчик обязан, получив сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата работ, приступить к его приемке.

3.4. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего договора и целевое использование средств, выделенных Подрядчику для проведения работ на «Объекте».

4. Обязанности подрядчика

4.1. Подрядчик обязан организовать и выполнить работы на «Объекте» в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2 Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и противопожарных мероприятий.

4.3. Подрядчик обязан/своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации «Объекта», случившиеся по вине Подрядчика.

4.4. Подрядчик обязан в 10-ти дневный срок со дня окончания работ вывезти с территории «Объекта» принадлежащие ему оборудование, инструменты, строительные материалы, занимаемые подсобные помещения, вывезти мусор.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента поступления оплаты в кассу или на расчетный счет Подрядчика, произведены и завершены по истечении 15 рабочих дней с момента оплаты.

6. Порядок расчетов

6.1. Оплата Подрядчику суммы, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, осуществляется Заказчиком наличными денежными средствами в кассу или на расчетный счет Подрядчика, в размере 100%.

6.2. Возврат денежных средств за невыполненные услуги производится по истечению 3-х рабочих дней после даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

7. Прочие условия договора

7.1. Производство работ осуществляется согласно требованиям строительных норм и правил.

7.2. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом, прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью, в сроки, определенные условиями настоящего договора.

7.3. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок устанавливается 1(один) год.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по условиям Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами взаимных обязательств.

7.7. Все изменения, Приложения и соглашения или дополнения к Договору будут считаться имеющими юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны.

7.8. Настоящий договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Юридические адреса,банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:
ООО «Организация №2»

656000, г. Барнаул, ул. Пирогова,35

ИНН/КПП______________________

р/счет__________________________

Директор ________________И.И. Иванов

Подрядчик:

ООО «Организация №1»

656000, г. Барнаул, ул. Короленко,81

ИНН/КПП_______________________

р/счет__________________________

Директор ________________П.П. Петров

Источник: https://oformitely.ru/dogovor_podrjada_izgotovlenie_vypolnenie_rabot.html

Правовед
Добавить комментарий